Demolición de dos viviendas en la Plaza de la Parra nº 1 y nº 1C y ampliación de la Plaza de la Parra de Colmenar del Arroyo

Descripción

Demolición de dos viviendas situadas en la Plaza de la Parra nº 1 y nº 1C y posterior ampliación de la plaza, en Colmenar del Arroyo (Madrid), mediante contrato de obras por procedimiento abierto. El presupuesto base de licitación asciende a 107.040,74 euros sin IVA (129.519,30 euros con IVA) y el plazo de ejecución previsto es de 2 meses. Las ofertas se valoran con un 80 % para la oferta económica (80 puntos) y un 20 % para el mayor plazo de garantía (20 puntos). Como solvencia técnica se exige declaración responsable o DEUC. El contrato no está financiado con fondos de la UE. Plazo de presentación de ofertas: 3 de noviembre de 2026, a las 23:59. El contratista deberá cumplir los informes sectoriales del expediente, y el Ayuntamiento solicitará la autorización de la Dirección General de Carreteras, aunque la adjudicataria deberá depositar el aval correspondiente si así se requiere.