Mejora de maniobra de los ascensores de las oficinas centrales de Mutua Balear

Descripción

Contrato de obras para la mejora de la maniobra de los ascensores de las oficinas centrales de Mutua Balear en Palma (Mallorca), tramitado por procedimiento abierto simplificado, con un presupuesto base de licitación de 40.089,00 € sin IVA (48.507,69 € con IVA) y sin división en lotes. Los códigos CPV son 45313100-5 (instalación de ascensores) y 42419510-4 (partes de ascensores). El plazo de ejecución es de 20 días. Los criterios de adjudicación son la oferta económica (65 puntos), el plazo de ejecución de las obras (20 puntos), la ampliación del periodo de garantía (10 puntos) y la utilización de vehículos con distintivo ambiental (5 puntos). Como solvencia técnica se exige una relación de servicios realizados de igual o similar naturaleza al objeto del contrato, que deberá acreditarse en caso de resultar adjudicatario. Plazo de presentación de ofertas: 21 de octubre de 2026, a las 23:59. La financiación no procede de fondos de la UE.