Obras de cubrición de patio, adecuación de dependencias anexas y accesibilidad del Colegio Reyes Católicos de Melilla. Segundo procedimiento de licitación

Descripción

Obras de cubrición de patio, adecuación de dependencias anexas y accesibilidad del Colegio Reyes Católicos de Melilla, mediante procedimiento abierto de contrato de obras con ejecución en Melilla y un plazo de ejecución de 12 meses. El presupuesto base de licitación asciende a 2.365.024,54 € sin IVA (2.601.527,00 € con IVA) y no hay financiación con fondos de la UE. Las ofertas se valorarán con criterios técnicos (memoria) hasta 45 puntos y oferta económica hasta 55 puntos, es decir, ponderación de 45 % y 55 % respectivamente. En cuanto a solvencia, la acreditación de capacidad de obrar y de solvencia económica se exigirá al licitador propuesto como adjudicatario, sin perjuicio de que todos los licitadores deberán poseerla al finalizar el plazo de presentación de ofertas, aportando en esta fase el DEUC y el Anexo III. Plazo de presentación de ofertas: 13 de noviembre de 2026, a las 15:00 horas. El expediente corresponde a la Dirección General de Arquitectura de la Consejería de Economía, Comercio, Innovación Tecnológica, Turismo y Fomento de Melilla.